发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据

打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。

一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：

1、书面催告发包人限期支付工程款。

2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。

3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。

4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

(2)材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

(3)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

(4)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

(5)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

6、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。

本文由昆明律师提供，需要法律咨询、请律师、找律师、打官司，免费律师咨询，律师在线咨询，就上云南昆明律师网（http://www.chinalawyeryn.com)，资深律师提供咨询确保需要法律服务的人都有所获，知名律师不断努力让本网成为云南最优秀、最权威、最全面的律师网站，确保你在本网站找对律师、打赢官司。

本网中文网址:http://法律咨询.cc

http://律师咨询.cn

http://打官司.cn

欢迎需要法律咨询、律师咨询、找律师、打官司的朋友访问。